Actes des préfectures · Nord
Recueil n°198 du 11 juin 2026
Recueil des actes administratifs publié le 11 juin 2026
15pages
Les actes de ce recueil
Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.
Le sommaire de ce recueil n’est pas lisible automatiquement. Son contenu reste consultable dans le texte intégral ci-dessous.
Texte intégral
Le texte extrait du PDF publié par la préfecture, 15 pages. Seul le PDF officiel fait foi.
NORD
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°2026-198
PUBLIÉ LE 11 JUIN 2026
Sommaire
Direction interdépartementale des routes Nord /
2026-06-11-00009 - Autoroute A22 et route nationale N356 dans le
département du Nord Réparation d'urgence joint de chaussée
- Fermeture d'axe Communes de Wasquehal, Marcq-en-Baroeul,
Mons-en-Baroeul et Lille. (12 pages) Page 3
2
Direction interdépartementale des routes Nord
2026-06-11-00009
Autoroute A22 et route nationale N356 dans le
département du Nord
Réparation d'urgence joint de chaussée -
Fermeture d'axe
Communes de Wasquehal, Marcq-en-Baroeul,
Mons-en-Baroeul et Lille.
Direction interdépartementale des routes Nord - 2026-06-11-00009 - Autoroute A22 et route nationale N356 dans le département du
Nord 3
Direction interdépartementale
des routes Nord
Autoroute A22 et route nationale N356 dans le département du Nord
Réparation d’urgence joint de chaussée – Fermeture d’axe
Communes de Wasquehal, Marcq-en-Barœul, Mons-en-Barœul et Lille.
Arrêté n°T26-291N / Dépt (59)
Vu le Code de la Route et notamment les articles L. 411-8, R.411-8, R411-18, R.411-21-1 et R.411-25,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le décret 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les Régions et
Départements,
Vu le décret du 17 janvier 2024 du Président de la République nommant monsieur Bertrand
GAUME, Préfet de la région Hauts-de-France, Préfet de la zone de défense et de sécurité nord,
Préfet du Nord,
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes modifié par
des arrêtés subséquents,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 mars 2024 portant délégation de signature de monsieur le
Préfet du Nord à madame Nathalie DEGRYSE, directrice interdépartementale des routes du
Nord,
Vu l’arrêté préfectoral S_2024-03-N en date du 02 avril 2024, portant délégation de signature de
madame la directrice interdépartementale des routes Nord à ses collaborateurs,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire (livre I – huitième partie –
signalisation temporaire) approuvée par arrêté du 06 novembre 1992 modifié par des arrêtés
subséquents,
Direction interdépartementale des routes Nord - 2026-06-11-00009 - Autoroute A22 et route nationale N356 dans le département du
Nord 4
Vu la note du 29 janvier 2026 du ministre des Transports fixant le calendrier 2026 et janvier 2027
des jours « hors chantier »,
Vu la Note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier
national abrogeant la circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,
Vu l’information en date du 11 juin 2026, par laquelle le Service Ingénierie Routière Ouest de la
DIR Nord fait savoir qu’il est nécessaire de réaliser une réparation d’urgence sur un joint de
chaussée,
Vu l’information en date du 11 juin 2026 par laquelle monsieur le chef du district de Lille de la
DIR Nord fait connaître qu’il est indispensable de réglementer la circulation sur l’autoroute A22
dans les deux sens de circulation, et sur la route nationale N356 dans le sens Belgique vers Lille
pour réparer ce joint,
Vu l’information de la Métropole Européenne de Lille en date du 11 juin 2026,
Considérant qu’il s’agit d’un chantier « non courant » au sens de la circulaire n° 96.14 du 06
février 1996 abrogée par la note technique du 14 avril 2016,
Considérant qu’il convient de prendre des mesures pour faciliter l’exécution des travaux et
prévenir les accidents,
Sur proposition de monsieur le chef du district de Lille,
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Des restrictions de circulation seront appliquées sur l’autoroute A22 et sur la route nationale
N356, de nuit uniquement, du jeudi 11 juin 2026 au vendredi 12 juin 2026, de 21h30 à 04h30, afin
de permettre la réalisation des travaux susmentionnés et de garantir la sécurité des usagers et du
personnel intervenant.
Les horaires définis dans le présent article comprennent la pose et la dépose de la signalisation.
Les restrictions de circulation appliquées pendant cette période sont décrites à l’article 2.
ARTICLE 2 :
Ces travaux nécessitent les restrictions de circulation suivantes :
Les restrictions sur l’autoroute A22 sens Belgique vers Lille, consistent en :
Neutralisation de la voie rapide (V2 devenant V3 au PR 14+070, devenant V4 au PR
13+226) du PR 14+200 de l’A22 au PR 2+600 de la N356 par balisage fixe traditionnel,
Fermeture de la bretelle de sortie n°3 de l’échangeur 10 de l’A22.
Direction interdépartementale des routes Nord - 2026-06-11-00009 - Autoroute A22 et route nationale N356 dans le département du
Nord 5
Ces mesures d’exploitation entraînent de facto la fermeture de la route nationale N356 sens
Belgique vers Lille du PR 5+856 au PR 2+600 :
Pour pallier cette fermeture, une déviation est mise en place et consiste à inviter les usagers
à poursuivre sur l’autoroute A22 en direction de Villeneuve d’Ascq, puis prendre la N227 en
direction de Villeneuve d’Ascq, puis prendre le tronc commun A22 vers Lille afin de
retrouver les directions initiales.
Les restrictions sur l’autoroute A22 sens Lille vers Belgique, consistent en :
Fermeture de la bretelle de sortie n°1 de l’échangeur 10 de l’A22 :
Pour pallier cette fermeture, une déviation est mise en place et consiste à inviter les usagers
à poursuivre sur l’A22 en direction de la Belgique. Emprunter la bretelle de sortie n°1 de
l’échangeur 15 de l’A22. Au giratoire, prendre la 4ème sortie et emprunter la bretelle d’entrée
n°2 de l’échangeur 15 de l’A22 en direction de Lille. Poursuivre sur l’A22 en direction de Lille.
Emprunter les bretelles de sortie n°3 puis n°1 de l’échangeur 10 de l’A22 afin de retrouver
l’itinéraire initial sur la N356 vers Lille.
Les restrictions sur la route nationale N356 sens Roubaix vers Lille, consistent :
• Fermeture de la bretelle d’entrée n°3 de l’échangeur 6 de la N356 :
Pour pallier cette fermeture, une déviation est mise en place et consiste à inviter les usagers à
poursuivre sur le Boulevard Clemenceau. Au giratoire, prendre la 4ème sortie afin d’emprunter la
bretelle d’entrée n°2 de l’échangeur 6 de la N356 vers Roubaix. Sur la N356, prendre la direction de
l’A22 vers Villeneuve d’Ascq. Poursuivre sur l’autoroute A22 en direction de Villeneuve d’Ascq, puis
prendre la N227 en direction de Villeneuve d’Ascq, puis prendre le tronc commun A22 vers Lille
afin de retrouver les directions initiales.
• Fermeture de la bretelle d’entrée n°5 de l’échangeur 5 de la N356 :
Pour pallier cette fermeture, une déviation est mise en place et consiste à inviter les usagers à
poursuivre sur la M14 vers Mons-en-Barœul et prendre à gauche pour accéder à la bretelle d’entrée
n°2 de l’échangeur 5 de la N356 vers Roubaix. Poursuivre sur la N356 en direction de Roubaix, puis
prendre la direction de l’A22 vers Villeneuve d’Ascq. Poursuivre sur l’autoroute A22 en direction de
Villeneuve d’Ascq, puis prendre la N227 en direction de Villeneuve d’Ascq, puis prendre le tronc
commun A22 vers Lille afin de retrouver les directions initiales.
La signalisation est mise en place conformément aux schémas de balisage et plans de déviation
figurant en annexe.
ARTICLE 3 :
La signalisation temporaire est conforme aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur
la signalisation routière, notamment la 8 partie « ᵉ signalisation temporaire » approuvée par
l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié et conforme aux recommandations du Service d’Études
Techniques des Routes et Autoroutes.
Les travaux seront assurés par l’entreprise Jean-Lefebvre.
La pose, la maintenance et la dépose de l’ensemble des dispositifs de signalisation temporaire
seront assurées par la société SOTRAVEER.
Pour tout événement inhérent à la circulation au droit de l’opération, le Centre d’Information et
de Gestion du Trafic (CIGT) de Lille. Le CIGT de Lille est joignable au 03 20 41 49 50.
Direction interdépartementale des routes Nord - 2026-06-11-00009 - Autoroute A22 et route nationale N356 dans le département du
Nord 6
Le District de Lille – CEI de Lille Ouest est le gestionnaire de la voie.
ARTICLE 4 :
L’inter-distance entre ce chantier et d’autres chantiers « courants » pourra être inférieure à la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 5 :
Les dispositions du présent arrêté prennent effet dès mise en place de la signalisation
temporaire. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Nord.
ARTICLE 6 :
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et textes
en vigueur.
ARTICLE 7 :
Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Nord est chargée de l’exécution du
présent arrêté dont copie sera adressée à :
M. le Président de la Métropole Européenne de Lille,
M. le Maire de Lille,
M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Nord,
M. le Coordinateur Sécurité Routière de la Préfecture du Nord
M. le Directeur de Cabinet de la préfecture du Nord,
M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Nord,
M. le Directeur Interdépartemental de la Police Nationale,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie Départementale du Nord,
M. le Directeur zonal des CRS Nord de Lille,
M. le Directeur du S.D.I.S du Nord,
M. le Responsable du Service d’Aide Médicale d’Urgence du Nord,
MM. les Présidents des Syndicats de Transporteurs,
M. le Chef du Service Régional des Transports de la DREAL Hauts de France,
M. le Chef de l’Arrondissement Gestion de la Route Ouest – DIR Nord,
M. le Chef du CIGT de Lille – DIR Nord,
M. le Chef du District du Lille – DIR Nord,
MM. les chefs des Centres d’Entretien et d’Intervention de la DIR de 4 Cantons et de Lille-Ouest,
M. le chef de la cellule SPT/CPR – DIR Nord.
À Lille, le 11 juin 2026
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de la DIR Nord,
Pour la Directrice et par délégation,
Le Directeur Adjoint Modernisation
Frédéric JACQUES
frederic.jacques
Signature numérique
de Frédéric JACQUES
frederic.jacques
Direction interdépartementale des routes Nord - 2026-06-11-00009 - Autoroute A22 et route nationale N356 dans le département du
Nord 7
Annexes : schémas de balisage et plans de déviation
Direction interdépartementale des routes Nord - 2026-06-11-00009 - Autoroute A22 et route nationale N356 dans le département du
Nord 8
Direction interdépartementale des routes Nord - 2026-06-11-00009 - Autoroute A22 et route nationale N356 dans le département du
Nord 9
Direction interdépartementale des routes Nord - 2026-06-11-00009 - Autoroute A22 et route nationale N356 dans le département du
Nord 10
Direction interdépartementale des routes Nord - 2026-06-11-00009 - Autoroute A22 et route nationale N356 dans le département du
Nord 11
Direction interdépartementale des routes Nord - 2026-06-11-00009 - Autoroute A22 et route nationale N356 dans le département du
Nord 12
Direction interdépartementale des routes Nord - 2026-06-11-00009 - Autoroute A22 et route nationale N356 dans le département du
Nord 13
Direction interdépartementale des routes Nord - 2026-06-11-00009 - Autoroute A22 et route nationale N356 dans le département du
Nord 14
Direction interdépartementale des routes Nord - 2026-06-11-00009 - Autoroute A22 et route nationale N356 dans le département du
Nord 15